Суд взыскал убытки, неустойку и штраф с изготовителя модульных конструкций

Установлено, что истец 07 июля 2023 года заключил с ответчиком договор подряда на изготовление модульных конструкций под ключ: гостевого дома и бани. Стоимость работ составила 870 000 рублей. Истцом оплачено при подписании договора 50 % стоимости работ по договору, в размере 435 000 рублей. Договором установлен срок выполнения работ по 10 сентября 2023 года. Однако обязательства подрядчиком не исполнены до сих пор, на основании изложенного истец просил взыскать с ответчиков убытки, неустойку и штраф на основании Закона «О защите прав потребителей».

Ответчики возражений в отношении исковых требований не представили.

Суд, удовлетворил требования потребителя в полном объеме, несмотря на то, что подрядчики не имели статус индивидуальных предпринимателей.
Взыскал солидарно с ответчиков деньги, оплаченные по договору подряда в размере 435 000 рублей, неустойку в сумме 435 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 485 000 рублей, государственную пошлину в размере 12 200 рублей.

Решение не вступило в законную силу.